篇一：建筑施工分包合同范本
建筑施工分包合同
总包方（甲方）：____________________________
地 址：____________电话____________代表人：____________
分包方（乙方）：____________________________
地 址：____________ 电话____________代表人：____________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程范围及工程量（附预算书）
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条 工程结算
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
第六条 分包工程人工费单价
第七条 材料管理
活完料净，保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由乙方负责。
二、手工操作工具，由乙方负责。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
三、分包人员要保持相对稳定。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。
三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.
2.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书；
2.
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：__________
代表人：________
____年____月____日
分包单位：______________
代表人：________
____年____月____日
篇二：建筑工程施工作业分包合同
工程编号
合同编号
建筑工程施工作业分包合同
示 范 文 本
工 程 名 称___________________________
工 程 地 点____________________________
工 程 承 包 人____________________________
施工作业分包人____________________________
XX省建设厅制
建设工程施工作业分包合同示范本本
工程承包人（施工承包人或专业工程分包人）：
施工作业分包人：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以
下简称为“发包人”）与 已经签订施工承包合同
（或专业工程分包合同）。双方就施工作业分包事项协商达成一致，订立本合同。
1 施工作业分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
证书有效期：
2 施工作业分包范围及内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
作业内容：
3 施工作业期限
开始施工作业日期： 年 月 日，完成施工作业日期： 年 月 日，总日历作业天
数为： 天。
4 施工作业质量标准
工程质量：按施工承包合同（或专业工程分包合同）有关质量的约定、国家现行的《建
筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本施工作业分包必须达到
质量评定 等级。
5 合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程专业工程分包合同；
（4）本工程施工承包合同。
6 标准规范
除本工程施工承包合同和专业工程分包合同相关约定外，本合同另有以下标准规范适
用：
（1） （2） 7 施工承包合同和专业工程分包合同
7.1工程承包人应提供施工承包合同和专业工程分包合同（有关合同价款细节除外），
供施工作业分包人查阅。当施工作业分包人要求时，工程承包人应向施工作业分包人提供一
份施工承包合同及专业工程分包合同（有关合同价款细节除外）的副本或复印件。
7.2施工作业分包人应全面了解施工承包合同和专业工程分包合同的各项规定（有关
合同价款细节除外）。
8 图纸
工程承包人应在开始施工作业的 天前，向施工作业分包人提供图纸 套，以及与本合
同施工作业有关的标准图 套。
9 项目经理及施工作业负责人
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职
称：。
9.2施工作业分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工作业负责人为 ，职
称：。
10 工程承包人义务
10.1 组建与所承包工程相适应的项目管理班子，全面履行施工承包合同和专业工程分
包合同，组织实施施工管理的各项工作，对所承包工程的工期和质量向发包人负责；
10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成施工作业分包人的施工作业前期下列工作
并承担相应费用：
（1）在 年 月 日前向施工作业分包人交付具备本合同项下的施工作业条件和
场地，具备施工作业条件和场地的交付要求为： ；
（2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完
成本合同施工作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资
料；
（4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但
涉及施工作业分包人自身的手续除外）： ；
（5）在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的水准点与坐标控制点位臵，
其交验要求与保护责任为： ；
（6）在 年 月 日前向施工作业分包人提供下列生产、生活设备设施： ，其交验要求与保护责任为：。
10.3 负责编制施工组织设计和专项工程施工方案，统一制定各项管理目标；编制年、季、月施工计划、物资需用量计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工；计量、检验检测的管理控制、监督、检查和验收；
10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，办理图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及负责办理竣工验收；
10.5 统筹安排、协调解决非施工作业分包人独立使用的生产、生活设备设施、施工用水、用电及施工场地；
10.6 按时提供图纸，及时供应施工作业所需材料、设备，所提供的施工设备机具、周转材料、安全设施应保证施工作业需要；
10.7 工程承包人为施工总承包单位的，应负责按规定在工地设立农民工学校，解决在工地培训农民工的场地、设施、师资；
10.8 负责向施工作业分包人提供安全生产、文明施工的条件和环境，向施工作业人员提供符合劳动保护、卫生健康标准的生产生活条件；
10.9 按本合同约定，向施工作业分包人支付合同价款；
10.10 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工作业关系。
11 施工作业分包人义务
11.1 对本合同施工作业分包范围内的施工作业质量向工程承包人负责，组织具有相应岗位证书的熟练工人进场施工作业；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
11.2 根据施工总进度计划的要求，每月底的前 天提交下月施工作业计划，有阶段工期要求的应提交阶段施工作业计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工作业计划，以及与完成上述阶段、时段施工作业计划相应的施工作业人员安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
11.3 严格按照设计图纸、标准规范、规程、有关技术要求及施工组织设计、专项工程施工方案、技术交底组织施工作业，确保施工作业质量达到约定的标准；科学安排施工作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
11.4 加强对施工作业人员的安全教育，认真开展班前安全生产活动，严格执行安全技术交底和安全生产操作规程，严格遵守安全生产管理制度，落实各项安全生产措施，确保施工安全；
11.5 加强现场管理，严格执行工程承包人施工现场的管理制度，做到文明施工；承担由于自身责任造成的施工作业质量整改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
11.6 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人对设备、材料的保管、使用情况，施工作业人员持证上岗情况的随时检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.7 按工程承包人统一规划堆放材料、保管机具；按工程承包人标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
11.8 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，服从工程承包人、发包人及监理工程师的指令，配合工程承包人进行施工作业质量验收；
11.9 协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因施工作业分包人责任发生的损坏，施工作业分包人应承担相应的经济损失及罚款；
11.10 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给施工作业分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
11.11 除非本合同另有约定，施工作业分包人应对其施工作业内容的实施、完工负责，施工作业分包人应承担并履行施工承包合同（包括专项工程分包合同）约定的、与其施工作业有关的所有义务；
11.12 施工作业分包人不得将本合同项下的施工作业转包或再分包给他人。
12 安全施工与检查
12.1 施工作业分包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产操作规程施工作业，接受安全生产检查人员依法实施的监督检查，杜绝违章作业，消除违章作业所导致的事故隐患。由于施工作业人员违章作业造成的事故，施工作业分包人应承担一定的责任及因此而发生的各类保险赔偿以外的费用。
12.2 工程承包人应对施工作业分包人的施工作业人员进行进场安全生产教育，对施工作业班组开展班前安全生产活动进行监督检查，分部分项工程开始施工作业前向作业班组进行安全技术交底并作出书面记录；工程承包人不得要求施工作业人员违章作业。因工程承包人违章指挥、安全生产条件及安全保护和保证措施不到位等原因导致的安全事故，由工程承包人承担全部责任及发生的费用。
13 安全防护及文明施工
13.1 工程承包人应按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购臵和更新施工安全防护用具及设施、保证安全生产条件和作业环境所需要的费用。
13.2 施工作业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境等部位施工作业以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品作业时，施工作业前应经工程承包人认可，工程承包人应提供防护和保证措施并承担费用，指派专人负责监护。
篇三：2014版建筑企业专业分包合同示范本本
合同编号:
建设工程施工专业分包合同
2014版
工程名称：
甲 方：
乙方：
甲方（总承包人）：
乙方（专业分包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工专业分包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构类型：
4、建筑面积及层数：
二、分包工程内容
三、合同工期
开工日期：年月日
完工日期：年月日
合同工期总日历天数 天。
四、履约担保
乙方须向甲方提供合同价款 %（总计 元）的履约保证金。分包工程验收合格、 结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（附“作业队工资发放表”（表样4））后7日内，甲方将履约保证金无息返还乙方。履约保证金采取以下第（ ）种方式：
4.1以现金方式在合同签订前缴纳；
4.2从甲方应付乙方
在合同签订前完成转账手续；
4.3以乙方自有资产作为履约担保，双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）；
4.4第三方 以其自有财产为乙方提供连带履约担保，双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）。
不管采取何种形式提供履约保证金，乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订日内签订《保证合同》（详见附件二）。
在本合同约定日期内未办理抵押登记手续或未签订上述《保证合同》的，甲方有权解除合同，乙方已进场施工的，按实结算后乙方在规定期限内退场；未进场的，乙方所发生的各项费用由其自行承担。
因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题，给甲方造成损失的，由乙方对甲方的损失承担赔偿责任，履约保证金不予返还；若履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失，以乙方保修金补足。导致合同无法继续履行的，甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。
五、合同价款与支付
1、合同价款： 金额（大写）： 元（人民币）
￥：
2、合同价款调整：
当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：
2.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同
价款；
2.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
2.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方项目部主任工程师和项目经理签字确认并加盖项目部技术专用章后执行，否则视为无效。
3、工程量确认
3.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。
3.2乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：
4、工程款支付：本工程无预付款。次月10日前，甲方按审定后的月工程量的 %（其中包括100%的人工费）支付给乙方工程进度款。 工程竣工验收合格后付至工程造价的 %，余款扣除保修金后于 内付清（建议参照与建设单位签订的施工合同）。 乙方收款时，按甲方要求开具与经济内容相符的发票；若因乙方开具假发票等引发的一切损失由乙方负责。
六、质量与检验
1、执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。本项分包工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，执行甲方质量管理体系有关规定，随时接受甲方的检查检
验，并为检查检验提供便利条件。
3、隐蔽工程和中间验收的约定：4、分包工程质量应当达到双方约定的标准，若达不到约定标准，乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到约定标准的，乙方承担返工的费用，工期不予顺延。
七、双方权利和义务
1、甲方工作
1.1 委派项目经理
1.2 向乙方提供有关施工资料。
提供的施工资料名称及时间：
1.3 组织乙方进行施工交底。
交底的时间：
1.4 在工程发包人按合同约定付款的前提下，确保严格履行本合同的付款约定，及时向乙方支付分包工程款。若工程发包人未按合同约定付款时，保证对乙方的付款比例不低于工程发包人的付款比例。
1.5在施工现场显要位置张贴“告农民工兄弟书”和“农民工劳动保障权益告示”，对乙方农民工工资支付实施监督管理。
2、乙方工作
2.1 履行本工程《建设工程施工合同》中与本分包工程有关的甲方的所有义务，并和甲方就本分包工程对工程发包人承担连带责任。
2.2 委派的驻工地履行本合同的项目经理为
2.3 乙方的施工方案须按规定审批，并报甲方审批。