最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

论施工过程合同的管理

日期:2020-06-25  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

论施工过程合同的管理 本文关键词:施工,过程,合同,管理

论施工过程合同的管理 本文简介:湖北工业大学商贸学院继续教育毕业论文(设计)内容摘要建筑工程施工合同是建筑工程的重要合同。合同的管理也是建筑工程项目管理中的一项重要内容.但目前合同的管理却是建筑工程项目中的一个薄弱环节。虽然《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同菅理法》已出台,但是在合同签订过程中,工程建设的参与双方缺乏市场

论施工过程合同的管理 本文内容:

湖北工业大学商贸学院继续教育毕业论文(设计)

建筑工程施工合同是建筑工程的重要合同。合同的管理也是建筑工程项目管理中的一项重要内容.但目前合同的管理却是建筑工程项目中的一个薄弱环节。虽然《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同菅理法》已出台,但是在合同签订过程中,工程建设的参与双方缺乏市场经济所必须的法制观念和诚信意识,不正当竞争行为时有发生。承包方和发包方双方合同自律行为较差,加之市场机制又难以发挥应有的作用,从而导致了建筑市场经济秩序的混乱,因此必须对建筑工程施工合同管理加以规范,促进建筑市场的健康有序的发展。

索引关键词:施工合同

合同纠纷

合同管理

控制

Abstract

Construction

project

contract

is

building

engineering

an

important

contract.

The

contract

of

construction

project

management

is

an

important

content

in

the

administration.

But

the

contract

of

construction

project

management

is

one

of

the

weak

link.

Although

the

contract

law

of

the

People

s

Republic

and

the

construction

project

contract

the

jian

Richard

law

has

already

issued,but

in

the

process

of

contract,the

construction

of

the

lack

of

market

economy

must

participate

in

both

sides

of

the

concept

of

legal

system

and

the

credit

consciousness,unfair

competition

occur

frequently.

The

contractor

and

the

party

awarding

the

contract

self-discipline

is

poorer,together

with

market

mechanism

and

difficult

to

play

its

role,which

leads

to

the

construction

market

economic

order

of

confusion,so

we

have

to

construction

contract

management

to

standardize

and

improve

the

construction

market

healthy

and

orderly

development.

The

index

key

words:

construction

contract;

contract

dispute;

contract

management;

control

第一章

绪论1

第二章

建筑工程施工合同的特点及现状3

2.1.合同标的的特殊性3

2.2.合同履行期限的长期性3

2.3.合同内容的复杂性3

2.4.合同监督的严格性3

2.5.法律体系仍不完善3

2.6.合同管理意识薄弱3

2.7.合同管理人才的匮乏3

2.8.不重视合同文本分析4

2.9.合同履约阶段的问题4

第三章

解决合同管理中存在问题的主要对策5

3.1.加强对承包商的资质管理5

3.2.加强工程招投标管理5

3.3.借鉴国际经验推行适用于市场经济的合同示范本本5

3.4.提高合同管理人员素质5

3.5.加大合同管理力度保证施工合同全面履约5

3.6.加强合同法律意识减少合同纠纷产生5

3.7.加强合同管理体系和制度建设6

3.8.加强施工合同索赔管理工作6

3.9.严格现场签证制度6

3.10.加强合同及相关文件归档管理工作6

第四章

加强完善建筑工程施工合同的管理对策7

4.1.完善施工准备阶段的技术管理能力7

4.2.提高正式施工阶段的技术管理水平7

4.3.注重把握竣工阶段的技术管理控制7

4.4.加强合同管理意识7

4.5.加强合同的法律意识减少合同纠纷7

4.6.建立以合同管理为核心的组织机构7

4.7.重视建筑工程施工合同示范本本的作用8

4.8.重视合同管理人才的培养8

4.9.加强施工合同索赔管理工作8

4.10.加强合同文件归档管理8

后记9

参考文献10

IV

第一章

绪论

现阶段,建筑工程施工合同是发包人和承包人为完成所商定的施工项目明确相互权利、义务关系的合同。它是一种双务的合同。在市场经济条件下,建筑市场两主体之间相互的权利、义务关系主要是通过合同确定的。双方是平等的民事主体,双方在签订合同时,必须具备相应的资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时,发包人必须具备组织协调能力,承包人必须具备相关部门核定的资质等级,并持有营业执照等证明文件。

目前,我国施工过程合同的管理存在的主要问题如下:

一、合同文本不规范

国家工商局和建设部为规范建筑市场的合同管理,制定了《建筑工程施工合同示范本本》,以全面体现双方的责任、权利和风险。有些建设项目在签订合同时为了回避业主义

务,不采用标准的合同文本,而采用一些自制的、不规范的文本进行签约。通过自制的、笼统的、含糊的文本条件,避重就轻,转嫁工程风险。有的甚至仍然采用口头委托和政府命令的方式下达任务,待工程完工后,再补签合同,这样的合同根本起不到任何约束作用。

二、合同主体不当

承包商不具备与工程相应的资质和法人资格,填写时,真正承包商将自己的上级单位且独具法人资格的单位填为承包商,往往工程质量保证不了。如果不对当事人的基本情况进行了解,就仓促贸然地签订合同,很容易与一些信誉不好、履约能力差的承包商发生经济关系,甚至会上当受骗,导致经济损失,严重影响业主的正常运转,有时还会引发业主的全面亏损和破产。

三、合同文字不严谨

一般各方都希望用本单位草拟的文本为基础,因为用本单位起草的文本,基本用语条款和格式大多对本单位有利,也较熟悉.谈判起来就方便一些,用别的单位文本,往往比较生疏,改动量较大,有时有的单位故意将文本写得很长,其中设置文字陷阱,稍不注意就会签订不利合同。所以说,合同一定要严谨,讲究咬文嚼字。

四、合同条款挂一漏万

合同不全面、不完整,有缺陷、有漏洞。常见漏掉的往往是违约责任,如承包商尽力减少违约责任事项,或尽量减弱违约责任程度,或减少违约责任额;承包商的义务、质量条款笼统、不细化,出现纠纷后,不宜追究承包商的责任等。

五、只有从合同而无主合同

主合同是指能够独立存在的合同,如建筑工程总承包合同。从合同是指以主合同存在为前提才能成立的合同,如建筑工程分承包合同及保证合同、抵押合同等。没有主合同,从合同如元水之鱼。

六、违反法律法规签订无效合同

违法承包商利用其他承包商名义签订合同,或超越本企业资质等级签订合同的情况普遍存在。有些承包商在自己不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包工程的目的,非法借用他人资质参加工程投标,并以不法手段获得承包资格,签订无效合同。一些承包商利用不法手段获得承包资质,专门从事资质证件租用业务,非法谋取私利,严重破坏了建筑市场的秩序。一些承包商为了获得建设项目承包资格,不惜以低价中标,在中标之后又将工程肢解后以更低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍,这些承包商缺乏对承包工程的基本控制步骤和监督手段,进而对工程进度、质量造成严重影响。

七、合同索赔工作难以实现

索赔是合同和法律赋予受损失者的权利,对于承包商来讲是一种保护自己、维护正当权益、避免损失、增加利润的手段。而建筑市场的过度竞争、不平等合同等问题,给索赔工作造成了许多干扰因素,再加上承包商自我保护意识差、索赔意识淡薄,导致合同索赔难以进行,受损害者往往是承包商。

八、境外合同文本的疑问

我国加入WTO后,有些合同使用境外文本。由于国情不同、语言文字不同,加上翻译问题,这些合同文本存在不少疑问。对这些疑问不能回避,必须在合同上加以澄清,弄清其含义,或堵塞其漏洞,以免造成损失。

第二章

建筑工程施工合同的特点及现状

2.1

合同标的的特殊性

建筑工程施工合同的标的是各类建筑产品。建筑产品属不动产,施工队伍和施工机械必须围绕建筑产品移动,建筑产品类别庞杂,其外观结构、使用目的各不相同.这就要求每一个建筑产品都必须单独设计和施工。即使重复利用标准设计或重复使用图纸也应采取必要的设计修改才能施工,而施工中的情况又各不相同,这种建筑产品的固定性和单件性决定了施工合同标的的特殊性。

2.2

合同履行期限的长期性

建筑工程旅工由于结构复杂,工作量大的特点,使得工期较长,而合同履行期限要长于施工工期,因工程施工应当在合同签订后才能开始,而且加上合同签订后到正式开工前的一个较长的施工准备时间和工程竣工后验收,办理竣工结算和工程保修的时间,另外在施工过程中由于不可遇见的其他原因而导致施工工程工期的顺延。所有这些因素都决定了施工合同的履行期限具有长期性的特点。

2.3

合同内容的复杂性

建筑工程施工合同除了应当具备合同的一般内容外,还应对安全施工专利技术使用,发现地下障碍和文物、工程设计变更、材料设备的供应验收等其他因素,内容作出规定。在施工合同的履行过程中,除承包人和发包人的相关合同关系外,还涉及与劳动人员的劳动关系、安全关系、保险事宜、与材料设备运输供应单位的相互关系.等等所有这些都说明了施工合同内容的复杂性。

2.4

合同监督的严格性

建筑工程施工合同在履行和执行中,由于对经济的发展,企业的效益、人民的利益和生活都有非常大的影响.因此国家和行政部门对施工合同的监督是十分严格的.对建筑工程施工合同的订立必须符合国家关于建设程序的规定,并经过有关部门的严格审批程序,在合同履行过程中除了合同的当事人应当对合同进行严格的执行和管理外,合同的主管机关、金融机构、建设行政主管部门等都要对合同的履行进行严格的监督,以利合同顺利履行。

2.5

法律体系仍不完善

虽然《合同法≯和《建设工程施工合同管理法》对合同的签订有所保障,但仍然不够完善,部分法律条文不够严谨,导致少数合同的签订有失公正。存在合同双方的权利、义务不对等现象。出现了合同大多都强调了承包方的义务,对业主的制约条款偏少,特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体,而承包方迫于生计不得不接受的局面。

2.6

合同管理意识薄弱

不重视合同管理体系的建设,合同的归口管理,分级管理和授权管理机制不健全,合同管理程序不明确,或不按制度执行,出现问题不找合同,而找相关领导出面协调,致使出现不正之风和职务犯罪,很多项目的管理机构都未设合同的管理机构,因而缺乏对合同的管理和有效的监督和控制。

2.7

合同管理人才的匮乏

合同的管理和索赔是高智力型的涉及全局的极为复杂的管理工作。合同管理人员必须具有一定的专业技术知识。法律知识和造价管理等相关专业知识,有的单位将合同管理简单看作一种事物性工作,甚至谁都可以胜任、签订和办理合同。一旦发生合同纠纷就处于不利地步,缺少必要的法律资源,因此专业管理人才的匮乏极大地影响了合同管理水平的提高。

2.8

不重视合同文本分析

合同签订时缺乏预见性,缺少对合同文本的分析。在工程实施的过程中常常因为缺少某些重要的条款、缺陷和漏洞较多,合同双方对条款理解有差异以及合同风险预估不足,没有对合同进行全面的分析和评估,而发生合同的纠纷和争议。

2.9

合同履约阶段的问题

一、应变更合同的没有变更。在履约过程中合同变更是正常的事情,问题在于不少负责履约的管理人员缺乏这种及时变更的意识,结果导致了损失。

二、应当发出的书函(会议纪要)没有发。在履约过程中及时地发出必要的书函,是合同动态管理的需要,是履约的一种手段,也是业主和承包商自我保护的一种招数。可惜这一点往往遭到忽视,结果受到惩罚。

三、应签证确认的没有办理签证确认。履约过程中的签证是一种正常行为。但有些承包商的现场管理人员对此并不重视,当发生纠纷时,也因无法举证而败诉。

四、应当追究责任的却过了诉讼时效。承包商被拖工程款的情况相当严重,有些拖欠没有诉诸法律,但当起诉时才发现已超过了两年的诉讼时效,无法挽回损失。超过了诉讼时效等于放弃债权主张,等于权利人放弃了胜诉权。

五、应当行使的权力没有行使。《合同法》赋与了合同当事人的抗辩权,但大多数承包商不会行使。发包?a href=http://www.16fw.com/jhfy/ target=_blank class=infotextkey>讲话春贤级ㄖЦ豆こ探瓤睿邪炭梢孕惺箍贡缛ㄍ9ぃ疵挥行惺梗碌シ矫嫱9ひ械Nピ荚鹑危峁凸凵显斐闪说孀适┕ぃ降那房钍钣从螅侍飧呀饩觥?/p>

六、应当重视证据(资料)的法律效力的却没有得到足够地重视。并不是所有书面证据都具有法律效力的,有效的证据应当是原件的、与事实有关的、有盖章和(或)签名的、有明确内容的、未超过期限的。不具备法律效力的书面证据只是废纸一张。

第三章

解决合同管理中存在问题的主要对策

3.1

加强对承包商的资质管理

通过严把建筑承包商资质管理关,从总量上控制建筑施工队伍的规模,解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题,从根本上杜绝压级压价。同时,各级建设行政主管部门

要加强对承包商参与市场行为的监督管理,对承包商的违法行为要严肃处理,维护正常的建设市场环境,确保建筑市场的规范、健康发展。

3.2

加强工程招投标管理

加强工程招投标管理,建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度。国家已经出台了招投标法,并全力推行工程量清单报价体制。但在招标形式和方法上要兼顾业主和承包商的双方利益,过分追求招标过程的严格、完善,并不一定能达到招标的最佳效果。建议在招标形式上应该重视原则,突出效果。同时,在工程量清单计价法推广实施后,由于没有新计价办法配合相应的合同管理模式,使得招投标所确定的工程合同价在实施过程中没有相应的合同管理措施。建议尽快研究相应配套措施和管理办法,健全体制,完善操作。

3.3

借鉴国际经验推行适用于市场经济的合同示范本本

随着我国加入WTO,建筑市场同样面临对外开放问题,在工程管理的许多方面要与国际惯例接轨。因此,在合同管理方面,我们要不断借鉴国际先进经验,以加速建立和完善市场经济需求的合同管理模式。新的建设工程施工合同示范本本,很大程度地参考了FIDIC文本格式,较以往合同文本有较大地改进,有利于促进建筑市场的健康、有序发展,应该严格执行。

3.4

提高合同管理人员素质

提高合同管理人员素质是合同管理的首要任务,又是当前的迫切需要,可从以下方面着手:

一、选好人员。依照合同管理人员应具有的素质条件.选择优秀人才担任合同管理人员,也可以通过公开考评和竞争招聘方式选拔人员。在使用过程中坚持优胜劣汰的原则,选

择和使用优秀人才。

二、组织好在职学习。根据实际情况组织合同管理人员学习。方式方法可以多种多样:布置学习任务,定期检查;进行短期培训;结合实际进行正反两方面的事例分析总结;听

电视讲座,参加法律专业或经济管理专业的考试,同时进行必要的职业道德教育。通过以上努力,使其在岗位成才。

三、建立岗位责任制。对合同管理人员必须实行岗位责任制,明确他们的责、权、利,建立竞争机制,对有突出贡献的合同管理人员给予奖励。

3.5

加大合同管理力度保证施工合同全面履约

为保证施工合同全面履行,建设行政管理部门应把施工合同管理工作列为整顿规范市场工作的重要内容。要在严把审查关的基础上,加大合同履约管理力度。对资金不到位的项目不予办理工程报建手续,不得组织招投标,建设行政主管部门不予办理施工许可;坚决取缔垫资、带资施工现象,努力净化建筑市场,进一步维护承包商的合法利益。

3.6

加强合同法律意识减少合同纠纷产生

业主和承包商由于缺乏法律和合同意识,在签订合同时,对其中合同条款往往未做详细推敲和认真约定即草率签订,特别是对违约责任、违约条件未做具体约定,而直接导致

了工程合同纠纷的产生。因此,在签订合同过程中,各方要对合同合法性、严密性进行认真审查,减少签订合同时产生纠纷的因素,把合同纠纷控制在最低范围内,以保证合同的全面履行。

3.7

加强合同管理体系和制度建设

业主和承包商要重视合同管理机构设置、合同归口管理工作。做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度,严格按照规定程序进行操作,以提高合同管理水平。

3.8

加强施工合同索赔管理工作

加强施工合同索赔管理工作,是培育和发展建设市场的一项重要内容。承包商在合同履行中对工程索赔认识不足,缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。因此,提高索赔意识是承包商亟待解决的问题。施工合同是索赔的依据,索赔则是合同管理的延续。合同管理索赔要求承包商在签订合同时要充分考虑各种不利因素,分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略;在合同整个履行过程中,要随时结合施工现场实际情况,结合法律法规进行分析研究,以合理履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益,更重要的是有利于承包商尽快适应国际工程建设规范,提高未来生存能力。

3.9

严格现场签证制度

工程项目施工过程经常出现各种与合同约定不符的情况,必须及时办理现场签证。由于签证是双方对客观事实认识一致的结果,可以直接作为追加工程合同价款的计算依据。目前存在签证缺少约束,甚至一张签证单的结算造价就占合同价款的37%。因此要严格签证权限制和签证手续程序,提倡只签客观实际情况而不签造价,只签实际工作量、点

工数、施工措施而不签造价。结算部门应严把审核关,拒绝不合理的现场签证。

3.10

加强合同及相关文件归档管理工作

重视合同文本而不重视相关资料归档的情况在建设领域普遍存在。合同及补充协议乃至经常性的工地会议纪要、工作联系单等等,实际上是合同内容的一种延伸和解释,发生之后应及时建帐并妥善保存。由于建设项目周期长、涉及专业多、面临情况复杂。在经过一个长时间的建设过程之后,很多具体问题要依靠相应资料予以解决。为此,做好资料归档工作决不是简单的文档管理问题,应专人负责,负责到底。另外,要加快合同管理信息化步伐,及时应用先进管理手段,改善合同管理条件,不断提高管理水平。

第四章

加强完善建筑工程施工合同的管理对策

从目前建筑施工过程的实际情况来看,建筑施工技术管理存在的不足还十分普遍,有待于进一步加以完善和规范的地方还有不少。因此,为实现国内建筑施工技术管理水平的提高和发展,应进一步做好这样几个方面的内容。

4.1

完善施工准备阶段的技术管理能力

施工准备阶段为正式建筑施工过程创造基础条件。因此,做好施工准备阶段的相关技术管理就有着显著的意义。结合实际的建筑施工过程,本文认为施工准备阶段的技术管理相关内容主要包括完善技术管理的制度规范、确保施工图纸的科技含量、明确施工责任等方面。制度规范是建筑施工的重要保证,能够确保施工技术准确、有效的实施,而建筑图纸则是工程施工据以展开的核心依据,因此技术管理方面一定要做好施工图纸的会审工作。此外,还要明确责任落实,对施工技术不到位或不足引起的责任问题,应坚决予以纠正和处罚。

4.2

提高正式施工阶段的技术管理水平

在工程正式实施阶段,做好技术管理工作是保证施工顺利进行和建筑物整体质量的关键。在这一阶段上,技术管理涉及的方面主要有技术交底、进度与成本控制、施工质量控制等等。技术交底是保证施工质量和进度的关键。在建筑施工中,各分部、分项工程应及时进行技术交底,对于那些特殊和隐蔽工程项目,技术交底应突出易发生施工问题的方面、质量控制点、新的技术要求等等,并在技术交底的基础上,根据实际的施工过程做好质量控制,并对施工进度和成本支出进行实时监控。

4.3

注重把握竣工阶段的技术管理控制

建筑项目竣工阶段的技术控制主要是对前一阶段技术管理内容的辅助和补充。包括对建筑物的合理检验和总体评定、配套施工的技术管理控制等等。建筑施工主体项目完成后,对于后面的配套工程建设也不应忽视,在技术管理方面可以按主体施工的步骤和方法进行,也可以根据实际情况适当予以变化。

4.4

加强合同管理意识

建筑工程施工企业必须加强合同意识,重视合同管理,要真正意识到合同管理的重要性。强调按合同要求施工,而不是用行政命令来干预市场。承包人作为建筑市场的主体,进行建筑施工活动必须要按照市场的规律要求,健全和完善内部各项管理制度,使合同管理专业化,确立合同与成本、工期质量等管理子系统的界面,将合同管理融入施工项目管理全过程中.

4.5

加强合同的法律意识减少合同纠纷

由于承包人缺乏法律和合同意识,对其中合同条款往往未做详细推敲和认真约定,特别是对违约责任,违约条件未做具体约定,这直接导致了工程合同纠纷的产生。因此,在签订合同过程中,承包人要增强法律意识,对合同合法性、严密性进行认真审查,以减少合同产生纠纷的因素。

4.6

建立以合同管理为核心的组织机构

建筑工程项目的建设各方要重视合同管理机构的设置,合同归口管理工作,使合同管理专业化,如在组织机构中设立合同管理专职工程师,合同管理员,并具体定义合同管理人员的职能,同时对项目经理人负责。这样使项目经理能及时、准确了解工程的种种情况,从整体上把握工程的顺利进行.

4.7

重视建筑工程施工合同示范本本的作用

《建设工程施工合同(示范本本)》具有鲜明的指导和示范作用,签订合同的双方可以以示范本本作为协商、谈判的依据。从而减少双方在制定合同中的繁杂工作,有利于减少双方签订合同的工作量,有利于保护合同当事人的合法权益,提高签订合同的质量,减少合同纠纷的产生和合同的正常履行.

4.8

重视合同管理人才的培养

合格的合同管理人员,首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规,精通合同业务,熟悉合同履行和工程索赔管理,熟悉工程造价等专业业务,因此加强对合同管理人员的培养和培训,是合同管理工作中的重要一环。实行合同管理人员持证上岗制度,在管理机构中设置注册造价工程师岗位,专司合同管理职责,使合同管理专职化、规范化。

4.9

加强施工合同索赔管理工作

加强施工合同索赔管理是工程合同管理的重要内容.工程承包双方在合同履行中由于对索赔认识不足,缺乏推行索赔所需认识。因此完善的施工合同是索赔的重要依据,它能使监理工程师对索赔事件有据可依,以此确定合理的索赔估价。

4.10

加强合同文件归档管理

合同文本及相关文件资料同属重要法律文件,对这些文件应及时建帐存档保存。对合同的变更要及时记录和存档。要建立分包合同档案及相关工程的所有档案。由于工程建设涉及专业多,很多具体问题都要依靠相应的文件资料予以解决,为此文件资料归档工作不是简单的文档管理问题,需要专人专职负责。

后记

有效的合同管理是促进参与工程建设的建筑企业全面履行合同约定的义务、确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段,是实现企业对市场的承诺、体现企业的诚信、提升

企业的品牌和形象、维护企业自身的合法权益、使企业实现可持续性发展的保障。

建筑工程施工活动是一项涉及面广,内容复杂的综合性经济活动。在社会主义市场经济条件下,人们只有签订各类合同将参加工程建设的各方有机结合起来,并完善合同的管理才能使参与者的权利、义务得到法律上的确认。才能保证当事人的合法权益,使得这种经济活动得以顺利进行。

论文终于写完了,一路走过很多感激的话要说。在本次写毕业论文过程中,徐金华老师在各个环节给予了我细心指引与教导,使我最终得以完成毕业论文,在此表示衷心感谢!最后,我要向在百忙之中抽时间对本文进行审阅、评议和参加本人论文答辩的各位师长表示感谢!

参考文献

[1]刘伊生.建设工程招投标与合同管理,2005,(01).

[2]宋宗宇.建设工程合同原理,2001,(03).

[3]李云.化解房地产融资风险问题刍议[J].岭南学刊,1999,(01).

[4]宋琳,房地产融资市场的发展趋势。中国商界(下半月),2009,(02).

[5]王研,浅析经济危机环境下的房地产企业融资——以万科为例。中国商界(下半月),2009(08).

[6]倪智勇,浅析房地产企业融资策略和融资风险控制。新会计,2010,(01).

[7]

Benoit

Dauchin.Flow

induced

vibrations

on

a

cable

cause

by

waves

plus

current

[D].France:Dept.

of

Ocean

Engineering,Massachusetts

Institute

of

Teachnology,1996,(04).

[8]袁立,房地产企业融资模式的国际比较与启示。企业活力,2009,(08).

[9]张健,房地产企业融资战略需要与时俱进。中国房地信息,2009,(07).

[10]宋佳侳,宏观调控下房地产企业融资途径探讨。大众商务,2010,(04).

[11]

郑海元,我国房地产企业融资对策分析。才智,2010,(03).

-

10

-

篇2:2020年公路工程施工监理合同附件

20XX年公路工程施工监理合同附件 本文关键词:工程施工,监理,附件,公路,合同

20XX年公路工程施工监理合同附件 本文简介:20XX年公路工程施工监理合同附件[1]附件A监理服务的形式、范围与内容一、监理服务的形式1服务要求例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。2组织机构认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。二、监理服务的范围1服务范围例:监理服务所包括的

20XX年公路工程施工监理合同附件 本文内容:

20XX年公路工程施工监理合同附件[1]

附件A

监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务的形式

1服务要求

例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

2组织机构

认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

二、监理服务的范围

1服务范围

例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。

2服务目标

例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。

三、监理服务的内容

例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(JTJ

077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。

1编制监理规划或计划;

2熟悉合同文件,了解施工现场;

3参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;

4督促和检查承包人建立质量保证体系;

5主持召开第一次工地会议和常规工地会议;

6已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;

7审核承包人授权的常驻现场代表的资质,以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;

8验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;

9建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;

10审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;

11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;

12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;

13审查分包合同和分包人的资质,控制重要外购成品件或半成品件的质量;

14审批承包人提交的总体进度计划,检查和督促承包人实施进度计划,核批承包人的修正计划;

15要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;

16签发中间交工证书;

17调查、处理工程质量缺陷和事故,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门;

18发布停工令;

19对已完工程进行准确的计量;

20签发中期支付凭证;

ZI发布变更令;

22受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;

23根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;

24编制监理工作月报、季报和年报;

25对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;

26签发交工证书;

27督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件;

28编制监理方面的竣工文件;

29监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划,检查和验收剩余工程,对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;

30签发工程缺陷责枉终止证书;

31签发最终支付证书;

32配合业主的竣工验收和工程移交工作;

33其它。

四、业生对监理单位的授权

例:业生在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

五、监理服务的依据

例1:监理合同;

2业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;

3合同图纸及说明;

4合同工程量清单及说明;

5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;

6国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;

7其它。

六、其它

双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

业主:

(盖章)

监理单位:

(盖章)

授权代表:

(签字)

授权代表:

(签字)*年*月*日*年*月*日

附件B

业主提供的监理工作条件

一、文件和资料

例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、

、资料:

1业主与承包人签订的合同协议与条件__份;

2业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;

3合同图纸和相关的标准图纸及说明__份;

4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__份;

5其它。

二、决策与决定

例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。

双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。

三、协助

例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:

1建立监理工作人员及个人财产的出入通道;

2建立监理服务费用财务通道;

3建立监理服务所需的公关和信息通道;

4避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);

5解决非监理单位原因而发生意外事件时,监理工作人员的遣返和相关事宜;

6其它。

四、设施与物品

例:业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品,并承担相应的使用费和维修费。

双方在此约定;业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限1办公设施(办公用房,配套水电及附属物品);

2生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);

3办公设备;

4生活设备;

5通汛设备6交通设备;

7试验、检测设备;

8办公物品;

9其它。

双方在此约定:下列设施、设备和物品由监理单位自备,业主给予适当的经济补偿。

监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法

五、辅助工作人员

例:双方约定:业主向监理单位免费派遣工作人员___名,服务人员___名,辅助监理单位的监理服务工作。

双方约定:下列辅助工作人员由监理单位自行聘用,业主给予适当的经济补偿。

监理单位聘用辅助工作人员清单及经济补偿办法

六、其它

双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

业主:

(盖章)

监理单位:

(盖章)

授权代表:

(签字)

授权代表:

(签字)*年*月*日*年*月*日

附件C

监理服务的费用与支付

一、监理服务费用

l正常服务的费用

例:监理单位正常服务费用的计算方法、费率和价格或双方约定的其它方法。

监理单位正常服务费用一般应包括如下内容:

(1)派驻监理人员费用

——基本工资

——加班费(法定节、假日的加班和法定工作时间以外的延时工作,按《劳动法》

的规定办理)

——各种补助

——各种津帖

——个人所得税

——其它

(2)现场费用

——辅助、服务、勤杂等人员的聘用费

——办公用品费

——文具纸张费

——资料费

——劳动保护费

——防暑降温费或冬季取暖费

——伙食费

——差旅费

——煤、气、水、电费

——交通、通讯资

——其它

(3)不可预见费

建议比例10%-15%

(4)公司取费

——法定提留基金(工会、教育、职工福利、住房、养老等)

——上级管理费

——法定利润

——法定税收(营业税、所得税等)

——其它

2附加服务的费用

例:监理附加服务费用的基本测算方法,由双方协商确定,一般可采用如下办法:

(1)附加工程工作量x基本费率;

(2)附加服务工作日数X监理服务日平均费用;

(3)附加服务工作比例X监理服务费用总额。

二、监理服务费用的支付

例:l动员预付费

为使监理服务能够及时

开展,业主在签订监理合同和监理单位提供履约担保之后__日之内向监理单位支付__元的动员预付费。

2履约担保金

业主根据监理合同通用条件第5.5.3条的规定,没收监理单位的全部或部分履约担保金,不得影响监理单位根据监理合同应当得到的其它支付。

3赔偿金

根据监理合同通用条件第4.1条确定的监理单位对业主的赔偿业主从对监理单位的日常支付中扣回。

4支付时间与支付内容

业生根据监理合同确定的监理服务费用的计算方法和支付时间,向监理单位支付正常服务的费用和附加服务的费用,以及根据监理合同通用条件第42条确定的对监理单位的赔偿。

5支付方式

业主在每期支付的同时,按动员预付费占监理服务费用总额的比例分期扣回动员预付费;根据监理合同通用条件第4.1条确定了监理单位向业生的经济赔偿,该赔偿的每次扣回额不超过当期应支付的监理服务费用的__%;某期监理服务费用支付额低于_元时,将当期应支付的监理服务费用合并到下期支付。

6结算

在签发工程交工证书后__日之内,结算相应工程的监理服务费用,扣减动员预付费和监理单位赔偿金的余额,业主向监理单位退还__%的履约担保金;在签发工程缺陷责任终止证书后__日之内,结算工程缺陷责任期的监理服务费用和其它应向监理单位支付款项的余额,扣减其它应从监理单位扣回的款项。业主向监理单位退还剩余的履约担保金。

三、其它

双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

业主:

(盖章)

监理单位:

(盖章)

授权代表:

(签字)

授权代表:

(签字)*年*月*日*年*月*日

篇3:2020年乡村道路施工合同样本

20XX年乡村道路施工合同样本 本文关键词:乡村,合同样本,道路,施工,XX

20XX年乡村道路施工合同样本 本文简介:20XX年乡村道路施工合同样本发包人:召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)承包人:漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称:归西村混凝土道路2、工程地点:归村西村3、承包范围:350米混凝土道路4、承

20XX年乡村道路施工合同样本 本文内容:

20XX年乡村道路施工合同样本

发包人:召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)

承包人:漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称:归西村混凝土道路

2、工程地点:归村西村

3、承包范围:350米混凝土道路

4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款:合同总价款15万元。

二、技术要求

1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3。5米。

2、18cm厚3:7灰土垫层。

三、施工及质量要求(房屋维修合同)

1、路基处理

在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人主要工作:

负责场地三通一平;

2、承包人主要工作:

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方:乙方:

20XX年x月x日

    以上《论施工过程合同的管理》范文由一流范文网精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »一流范文网»最新范文»论施工过程合同的管理
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 一流范文网 如对《论施工过程合同的管理》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved