最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

建设工程单项分包合同

日期:2020-04-09  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

建设工程单项分包合同 本文关键词:单项,建设工程,分包,合同

建设工程单项分包合同 本文简介:建设工程单项分包合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:博乐市北京北路天祥国际建材装饰综合市场二期9#1

建设工程单项分包合同 本文内容:

建设工程单项分包合同

发包方:

(以下简称甲方)

承包方:

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称:博乐市北京北路天祥国际建材装饰综合市场二期9#10#11#12#13#14#15#楼工程。

二、工程地点:博乐市天祥国际建材装饰综合市场一期西侧。

三、乙方承包范围:

1、按图纸施工,二期项目整体工程土建部分的全部工作内容;包括:塔吊等设备的操作工;施工现场所有的临时设施;购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正;施工现场的各项安全防护措施;文明施工,现场零工等产生的人工费;水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工;植筋、套筒人工费等费用;

2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材,各种小型材料(包括:括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子,二级配电箱以下的电缆,电线,电箱)。

四、甲方另行发包项目:给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

5、乙方的职工住房由乙方自行解决。

6、乙方劳务费发票。

四、甲方另行发包项目:给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

五、甲方提供的材料及设备:木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、

五、工期:

1、按甲方工地项目部制定的施工进度,计划施工。

2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因,影响工期、工期顺延。

六、结算方式:

按实际完成建筑面积计算,以下单价为固定单价,不做任何调整,不执行任何调整文件:

1、高层标准层住宅按330元/㎡,

2、多层及二层市场部分按300元/㎡。

3、地下室及商场部分按270元/㎡。

七、付款方式:

按工程进度付生活费,春节前付乙方完成工程量的75%,交工验收合格后付到95%,余额为保修费,保修期满后无质量事故付清余额。

八、甲方责任:

(1)

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检验和验收。

(2)负责技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案的收集整理及交工验收。

(3)按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。

(4)负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

九、乙方责任:

(1)对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,配合甲方编制施工组织设计及进度计划,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名,全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差,砼振捣不均匀,砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。

(2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

(3)自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;无条件接受承包方指令与现场其它劳务作业单位协调配合,照顾全局。

(4)按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工,工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护,并清理好现场。

(5)在合同规定的保修期内,对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理,不属于自身工程质量问题进行有偿修理。

(6)甲方提供给乙方的机械设备,均应爱护使用,妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品,若发生丢失,按实赔偿,费用从结算值中扣减。

(7)施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题,甲方有权责令乙方停工整顿,必要时可终止合同,另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。

十、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商解决不成,依法向博乐市人民法院起诉。

十一、本合同一式

,自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。

发包方(签章):

承包方(签章):

日期:*年*月*日

篇2:总分包技术及质量管理制度20XX.5

总分包技术及质量管理制度2012.5 本文关键词:管理制度,分包,质量,技术,2012.5

总分包技术及质量管理制度2012.5 本文简介:京东方运营与研发中心总分包技术及质量管理制度本工程为京东方标志性建筑,其质量目标为北京市结构“长城杯”金奖和北京市建筑“长城杯”金奖,争创国家优质工程奖。为确保本目标的顺利实现,必须对工程质量实行严格的过程控制,程序控制和环节控制。确保每一道工序都是优质,提倡一次成活,一次成优,以“过程精品”铸精品

总分包技术及质量管理制度2012.5 本文内容:

京东方运营与研发中心

总分包技术及质量管理制度

本工程为京东方标志性建筑,其质量目标为北京市结构“长城杯”金奖和北京市建筑“长城杯”金奖,争创国家优质工程奖。为确保本目标的顺利实现,必须对工程质量实行严格的过程控制,程序控制和环节控制。确保每一道工序都是优质,提倡一次成活,一次成优,以“过程精品”铸精品工程,实现“过程精品”,确保最终质量目标的实现。因此要求各家分包单位转换思想,更新观念,树立高度的质量创优意识,高标准、严要求,将自身承包范围内的工程质量目标与整个工程的质量目标相统一,通过项目质量管理体系的协调运作,全面、全方位控制施工全过程,严格控制每一个分项、分部工程质量,确保工程整体目标的实现。为此特制定本管理制度。

1、技术管理

本工程必须达到中华人民共和国及北京市现行的一切最新版设计及施工有关法定要求。

所有法规都应以最新现行版本为准,包括但不限于本工程规范1.1条之内容。

1.1适用规范、标准、图集

1.1.1同招标文件的规定以及其它适用于本合同的有关规范、标准。

1.1.2本工程施工所需之标准及规范由分包人自行购买准备。

1.2分包方的施工组织设计或施工方案

1.2.1分包方在正式施工前7个工作日将施工组织设计或施工方案提交总包方评审,评审通过后报业主、监理、设计审批,审批通过后方可执行。

1.2.2应有针对性、可操作性,细部做法、节点处理清楚详细,图文并茂,与设计图纸吻合,涉及设备选型的应及时与业主、设计单位联系沟通确认。

1.2.3每一处的每种做法要事先放大样,绘制大样图,大样图中要详细反映土建装修装饰做法,水电、暖通、消防等各专业预留口,要做到排版美观,功能合理。大样图要报总包审核。

1.3分包方收到总包评审的施工组织设计或施工方案后,应立即组织学习,并细化分解,依据施工组织设计或方案编制方案交底、技术交底及作业指导书,并制定工艺流程图。

1.4分包方在人员配备、方案编制、技术交底、问题反馈等方面均应认真完成,对总包负责。

1.5特殊工艺和重要部位,分包方应编制专项施工方案,正式施工前7个工作日内报总包方评审。

1.6分包单位应在进场7个工作日内,对分包范围内工程编制材料试验计划书,材料进场计划书,报总包方技术部,便于总包宏观控制。

1.7各分包每周按时将施工中发现的设计、施工问题上报总包,要求各分包的技术负责人及提出问题者,准时参会。

1.8分包方施工时应有设计单位签字盖章认可的正式施工设计图纸,无正式施工图纸的,不得施工。对施工图纸中不合理不清楚的地方,应及时与设计方沟通,并办理变更,洽商。无变更洽商者,不许私自改变设计。办理好的图纸、变更、洽商应报总包技术部一份。

1.9分包单位根据工程需要,配备相应精度的检验和试验设备,对于进入工地的所有的检验、试验设备必须贴上标识,注名有效期,禁止未鉴定和鉴定不合格的设备使用。

1.10检验和试验设备应设专人保管和使用,定期对仪器的使用情况进行检查,对重要的检验、试验设备,建立使用台帐。总包计量员进行定期检查。

1.11分包方分项或分部工程验收前15日应向总包方提交一份技术总结。不提交技术总结的,总包方不参与分包方工程验收,由此引起的工期延迟所发生的费用由分包方承担。

1.12分包方的各项技术管理工作应符合有关规范、标准和规程的要求,应建立完整的试验计划和技术文件管理制度,因分包方原因造成施工影响的由分包方自负。

1.13分包方应接受总包方符合国家及地方、行业的标准、规范和规程的技术管理工作。

1.14分包单位管理人员应配备与工程相适应的有效版本规范及标准,指导施工。

1.15奖罚

1.14.1

未有施工组织设计(或方案)或施工组织设计(或方案)未经总包评审并经监理审批通过的即进行施工,分包方除承担因此造成的结果外,罚款5000元。

1.14.2未经总包同意擅自更改施工组织设计(或方案)内容的,罚款2000元。

1.14.3未按施工组织设计(或方案)进行组织施工的,罚款1000元。

1.14.4未有正式施工图纸即进行施工的,分包方除承担因此造成的结果外,罚款5000元。

1.14.5分包方的计量工作应符合总包的要求,要有专人负责,所有检测工具应符合相关要求,有记录台帐,否则不得使用,违者罚款1000元/次。

2、工程图纸审核及深化设计责任

2.1工程图纸审核

2.1.1分包方对总包方发出的本合同范围内的设计施工图负有审核的义务,

须保证此等图纸满足技术标规定、国家规范、地方和政府标准以及功能使用和现场条件的要求,确保施工图纸的正确衔接。

2.1.2分包方有责任审核由总包方提供的本合同范围内的图纸和文件,包括

与分包工程相关的其它专业施工图和深化设计图纸,须保证此等图纸满足相关技术标准、国家规范、地方标准以及使用功能和现场条件的要求。一旦在这些图纸或文件中发现任何不一致,分包方应立即以书面形式将此类差异报告给总包方并请求澄清,否则因此类差异而导致本合同范围内工程及其它专业分包工程的返工返修损失将由分包方承担。如果分包方需要任何进一步的图纸,分包方应在相关工作开始前30天以书面形式向总包方申请此类图纸。分包方应注意图纸和文件中要求的预留预埋工程等并在交接前严格检查核实该项工程,交接前发现的问题由责任方负责修正,但分包方不得以此为由拒绝接受工作面。分包方应该明白,总包方不会为任何因分包人检查核实工作的过错而今后重新补做埋件,分包方也不会因此获得工程延期许可。

2.1.3

在相关部位施工前14天开始,所有因为分包方审图的疏漏而引起的

施工错误和返工所造成的一切修改等额外费用,一概由分包方承担。

2.1.4

分包方应及时提供设备基础图纸,以保证有足够的时间进行深化设计

及审核,由于分包方设备基础图纸提供不及时造成的工期延误和其它损失由分包方承担。

2.2分包方深化设计图纸责任

分包方除在本合同范围内按合同相关条款完成专业施工图纸的审核工作外,

应配备足够的深化设计人员,按经审核同意的深化设计计划完成深化设计工作,分包方应充分考虑深化设计图纸的审核确认时间以及施工进度的变化状况,以保证此等深化设计能够满足现场施工的需要。二次深化设计图纸应能明确表达出所涉及的内容及做法,力求准确、完整。

2.3奖罚

2.3.1未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作,影响工程正常进行。未按期完成,罚款2000元/次。

2.3.2深化设计图纸未考虑各专业交圈问题,造成施工错误,追究违约责任,罚款2000元/次。

2.3.3未发现明显的图纸错误,造成返工,罚款2000元/次。

3、工程资料管理

3.1分包方工程资料收集、整理必须符合北京市《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009)要求。

3.2工程资料必须与工程同步,检查内容描述应详细、清楚。

3.3工程资料的收集、整理必须设专人负责,并由总包方资料员统一领导,接受总包方的定期和不定期检查,发现问题及时整改,整改后报总包方复查。

3.4分包方应对样板及每道工序施工进行照相,每个样板、每道工序照片不得少于2张。分包方应无条件免费将照片资料提供总包方,以满足资料存档的需要。

3.5分包方的工程资料统一由总包方向业主、监理报验报审,总包方仅负责资料的传递过程,分包方应将报验资料打印装订整理并签字齐全后交总包方,业主、监理签字后由总包方转交分包方归档。

3.6分包方应负责其分包范围内施工资料的收集和整理,并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责。

3.7施工资料的报验、报审应执行北京市《建设工程监理规程》(DBJ01-41-2002)的有关规定,不经审核通过的物资不得使用;未经审批通过的施工技术资料不得执行;未经审核通过的分项、分部工程报验不得进行下一道工序施工。

3.8工程竣工后分包方按合同规定的时间和资料套数移交总包汇总。

3.9分包方编制竣工图及竣工资料责任

3.9.1

竣工图纸应采用计算机绘制,并应符合国内有关制图标准,所用比例

应严格遵照有关国内标准的规定,须采用A0、A1、A2、A3或A4的标准规格。分包方应于施工期间按实际安装情况,逐步对有关施工图进行修改,最后将施工图做总体修缮并正式提交。

3.9.2

竣工图应基于合同图纸、变更指令、经审批的施工图、大样图和配合

图以及过程质量记录等进行准备和制作,此类图纸应以工程师批准的格式进行准备和递交。

3.9.3按合同的约定提交竣工图纸、竣工资料和维修保养手册,此等竣工图

纸及资料应包括整个工程进行期间所作过的任何修改。所有竣工图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上,此目录将纳入操作和维修保养手册中。竣工图纸和竣工资料的编制应符合所在地区档案馆的要求。

3.9.4分包方应每隔15天将整理好的资料报送总包方检查一次,以便总包

方及时掌握分包方的资料完成情况,该项检查并不表明分包方的资料已满足了北京市城建档案馆的要求。竣工资料要在分包方完善整理并经档案馆预验合格后方可视为向总包方正式移交,分包方应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求,认真做好质量保证资料、材料的进货检验、分部分项工程的隐预检等质量记录和竣工资料的收集整理等相关的工作。

3.9.5如分包方的竣工图纸及资料、质量保证书、操作与维修保养手册未按要求提交或虽已提交但未通过总包方、工程师、发包人审核时,总包方将不会批准合约中的有关款项。

3.10奖罚

3.10.1分包方资料收集不符合要求,在总包发出整改通知单后,在整改期限后复查仍不符合要求的,每次罚款500元,累计出现3次不符合要求时,总包方有权将分包方责任人清退出现场,并对分包方罚款2000元。

3.10.2分包方向总包方不提供样板及每道工序施工照片资料的,缺一项罚款500元。

3.10.3经总包方检查,分包方工程资料不与工程同步的,每次罚款500~1000元。

3.10.4工程竣工后分包方未按总包要求在规定的时间内移交总包的,罚款2000元;限期移交仍未完成者,加倍处罚。

4、质量管理

4.1质量目标

各分包方所承包范围内的工程质量必须达到合同要求的合格标准,满足总包创杯争优的质量目标要求。

4.2组织机构

4.2.1各分包方在承揽到施工任务以后,必须成立项目经理部,建立由项目经理领导,项目技术负责人,专业工长,质量负责人中间控制,专职质量员检查的三级管理系统。分包方在正式施工前7个工作日,将项目管理人员名单及其技术职称,上岗证,及各管理人员岗位职责、分工报总包方备案。

4.2.2分包方应根据施工任务择优选择具有相应资质的劳务队伍,并应定期培训。

4.2.3分包方应设置各相关部门负责人,与总包方之间实行对口管理。

4.3质量验收程序

编制方案→方案审批→技术交底→分包自检→总包复检→监理、业主认可

4.4材料控制

4.4.1进入现场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证且必须是绿色环保产品,有绿色环保标志、标识。

4.4.2对按规范规定进场后应做复试的材料,应有专人负责材料试验,见证取样试验。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配制的材料应经过试配。见证取样应有监理和总包共同见证。

4.4.3分包方物资进场后,由分包方质检员开箱检验,合格后填写《材料构配件进场检验记录》,报总包方质量检查员,总包质量检查员接到分包方报验后,组织总包有关人员对进场材料进行复验,合格后由分包方填写《工程物资进场报验表》,由总包方向监理、业主报验,合格后方可用于工程中。

4.5样板制度:各分包单位在每一道工序施工前,必须先做样板,样板必须经总包、监理、业主验收认可后方可大面积施工。通过样板的调整和确认,编制施工工艺卡,方法应规范、实用,具有操作性。统一操作要求后,将卡挂上墙,便于现场工人对比参照。

4.6分包单位在工序施工前,工长要进行技术交底,加工完的半成品要由质量技术人员对加工质量进行验证。施工前,分包单位编制的技术交底交总包技术、质检各一份。

施工过程中每道工序完成后班组要进行自检,填写《检验批质量自检(交接检)表》,同时分包工长要组织上下道工序施工班组长进行交接检查,质量检查员签署验收结论,上报总包工长,核验资料无误后,组织总包项目质量检查员、技术及分包相关人员进行核验,

总包单位验收合格后,报监理工程师进行验收。

4.7检验批、分项、分部工程的验收程序:

检验批或分项工程完成后,经班组自检合格后填写自检记录,分包质量检查员核实合格后填写检验批质量验收记录,形成隐蔽、预检验收记录,签字齐全后报总包复验,合格后报监理工程师申请验收,再由监理工程师组织业主、总包等相关单位进行正式验收。

在分项工程的所有检验批、分部工程的所有分项工程检验合格后组织分项、分部工程的验收,验收程序同上。

4.8工程的隐蔽和预检:由分包单位的工长组织自己的质检员、技术负责人先行验收,合格后备齐相关施工技术资料,报总包工长申请隐、预检的验收。再由总包工长组织质检部、技术部进行复验,合格后报业主、监理单位验收。

隐、预检的验收应遵从分包先报先验,后报后验的原则。报验时间要求:每天下午4点前申报第二天验收内容的自检表,由总包工长和质检员共同确定验收的先后顺序,合理安排验收时间。

4.9凡未经验收或验收不合格的,不得进行下道工序施工。未进行“三检”或无自检、交接检记录、不进行提前申请的,总包质检员有权拒绝验收。

施工前,未及时上报技术交底的,总包质检员有权拒绝验收。

4.10巡视制度:在施工过程中总包质量检查员随时巡视,抽查施工质量。对查出的质量隐患,要及时发出质量整改通知单,并监督整改,分包方必须整改。若出现质量不合格的产品,有权向分包单位下达整改通知单,直到整改合格并经复核合格后才允许分包单位复工。

4.11现场设立标牌制度:标明小组负责施工区域,标明负责人,操作工人要佩带胸牌,总包管理人员在巡查中如发现某一段有质量问题,可直接找到操作人员,要求整改。

4.12总包协调会制度:现场设立总包协调会,每周一次,由总包方主持召开,各分包方、监理、业主共同参加,要求各分包单位对上周工作质量作出总结汇报,对存在的质量问题提出纠正措施,提出下周工作质量目标,质量预控措施及质量预控重点。

4.13与各专业分包商的配合制度:各专业设备管道的安装调试打压等工作应在土建装饰之前完成。

4.14分包方不得以各种理由,随便开洞。开洞前应遵从开洞申请制度。

4.15分包方应按设计施工图纸、施工方案、国家、地方及行业的标准、规范、规程的要求进行,当以上几种要求不一致时,应以较高要求为准。

4.17质量消项

施工中监理、总包下发的整改通知(包括经总包明确并转发的设计关于施工质量的文件)必须在第一时间整改并有书面回执,报总包质检部门验收后组织相关方消项。若确不能及时,应在回执中注明整改时间及滞后原因。

每月15日和30日,分包单位必须将近半月来的质量函件进行汇总,明确质量问题的整改状况及整改时间,填写《质量问题汇总表》报总包质量部,由总包汇总后报业主、监理审核(质量消项会议)。

4.17奖罚

4.17.1分包方严格按施工图纸及相关规范、标准进行施工。在历次检查、验收和生产会议上受到好评的,奖励100~1000元。

4.17.2

分包方在施工过程中,防止了重大质量事故、避免了重大经济损失者,视情节对有关人员奖励200—1000元;施工中出现质量事故时,应及时上报总包方。因上报不及时或隐瞒不报者,分包方应承担所有责任并罚款5000~10000元。

4.17.3分包方工程材料未经报验报审或报验报审未通过的,不得用在工地上,若已施工的,应进行返工,分包方应承担因此造成的所有损失,并罚款1000--5000元。

4.17.4不经验收即进入下道工序施工的,分包方应返工,并承担因此造成的工期影响及经济损失,并罚款1000元。

4.17.5分包方连续两次工序检查均不能通过业主、监理及总包方验收的,罚款500—1000元。

4.17.6总包方检查发现分包方交接检记录不全或不及时的,每次罚款500元。

4.17.7分包方不认真进行技术交底,不认真执行质量验收制度,不按设计文件和验收规范施工,致使施工质量粗制滥造,甚至不合格的,视情节对有关人员罚款200—1000元,对造成质量事故的或延误工期的,按相关规定进行加倍处罚。

4.17.8分包方对总包方下发的整改通知单(或监理通知)不及时整改,有意拖延、弄虚作假、强词夺理或拒绝整改、整改不彻底的,总包方有权责令其停工,并罚款2000~10000元。

4.17.9无开洞申请,在结构(主体结构、二次结构)上随意开洞,视情节对责任人罚款200—1000元/处

5、技术质量考核制度

每月定期组织由总包牵头,监理和业主参加的技术、质量管理工作月考制度,具体内容详见《总包技术质量管理工作月考表》。

6、成品保护管理

6.1分包方施工方案中应有详细的成品保护措施或有单独的成品保护方案,各分包方应负责各自的成品保护;对总包移交的成保对象,更要加倍苛护。

6.2分包方下一道工序施工时应注意保护上一道工序。

6.3分包方交叉施工应提前申请。

6.4分包方在进场后应对施工人员进行专门的成品保护交底。

6.5分包方若发生损坏成品、半成品的情况时,造成损坏的责任方应负责照原样修复;若该责任方无修复能力,由总包方安排修复,费用由责任方承担。由于损坏成品导致工期延误和引发其它经济损失的,由造成损坏的责任方承担,同时总包有权向责任方罚款1000~10000元。

本管理协议由总包方、分包方双方签字后共同监督执行。本管理协议一式两份,总包方、分包方各执一份。自签字之日起生效。

总包方:

中建一局(集团)有限公司

京东方运营与研发中心项目部

负责人(签字):

日期:2012.5.16

分包方:

负责人(签字):

日期:

10

篇3:钢结构工程分包合同范本

篇一:钢结构工程承包合同书

钢结构工程承包合同书

合同编号

甲方(发包方):

乙方(承建方):福建东日钢结构工程有限公司

甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方本着平等、公正、互利的原则,经双方协商一致签订本合同,以便双方共同遵守:

一、工程概况:

1、工程名称:;

2、工程地点:;

3、工程内容:;

4、工程形式:乙方包工包料(按甲方提供图纸施工)。

二、技术规定:

工程技术标准采用行业以及相关规范标准。

三、合同金额:

本工程总造价为人民币。本工程造价不含税,不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。

四、付款方法:

(一)合同签定后支付工程款的30%作为定金,工程款

(二)钢结构材料进场后支付工程款的20%,工程款 ;

(三)钢结构主骨架安装完成支付工程款20%,工程款 ;

(四)钢结构彩瓦进场付工程款15%,工程款 ;

(五)工程完工付工程款12%,工程款

(六)余款3%为保质金,半年付清。

五、双方责任:

1、甲方责任:

乙方进入施工现场之前应做施工场地的清理,平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、协助看好场内的材料及工具,协助

施工人员进入场所,按合同之相关规定及时支付乙方工程款,确保工程顺利进行,对乙方已完成的工程进行验收,如因甲方原因造成乙方施工停滞,则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。

2、乙方责任:

按合同要求及时组织人员进场施工,自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱,负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等,以及施工所用的材料、施工设备,必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工,不得擅自修改,按期保质完成合同工程,如发现质量问题必须返工让甲方满意为止,如因乙方原因造成甲方施工停滞,甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题,保证甲方的正常使用,并长期免费提供技术服务。

六、安全责任

乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。

七、违约责任:

合同自签定后如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失,并加罚违约金工程造价的10%。

八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效,本合同一式二份,双方各执一份,依照为凭,工程完工付清工程款后自动生效。

九、未尽事宜,甲、乙双方另行商议。

甲方:高州市金石矿业有限公司 乙方:福建东日钢结构工程有限公司

签约人:签约人:

地址:

2011年月日

篇二:钢结构施工承包合同样本

合同编号:_ _

钢结构施工承包合同

发 包 方:

承 包 方:

工程名称:

签订时间:2011年11月27日

签订地点:

钢结构施工承包合同

发包方:

承包方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条

例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围和内容:基础施工及钢结构制作与安装工程。

四、工程造价: 壹佰零捌万 元整

第二条 施工准备

一、发包方:

1、在开工前(合同签定后2天内),接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地。

2、协助承包方办理所需有关证件,相关费用按规定各自交纳。

3、指派现场施工代表,负责处理施工现场的事务,如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收,办理中间工程交工签证手续,解决现场的技术问题等。

4、按合同规定及时付款。

二、承包方:

1、负责办理应由承包方办理的各项手续。

2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《建筑钢结构焊接技术规程》(GJG81-2002)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程。

3、工程竣工后向发包人提供两套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。

7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证(合格证等)。

第三条 工程期限

一、本工程自 2011 年 12 月 5 日开工至 2012 年 1 月 15日止,共 40 天(日历天)。

二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件(通水、通电)的施工场地,影响进场施工;

2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3、发包方提出重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 安全施工

1、应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。

2、发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。

4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。

5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险,在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

7、 已竣工工程在未正式交付甲方之前,应负责工程成品保护工

作。

8、负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

第五条 工程质量

一、 本工程质量达到以下标准、规范的要求:

1、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);

3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

4、《建筑钢结构焊接技术规程》(GJG81-2002)

5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准;达合格等级。

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定,并及时将工程质量评定结果送发包方。

4、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

5、承包方供应的材料,必须附有产品合格证才能用于工程,发

篇三:钢结构工程施工合同协议书

钢结构工程施工合同协议书

建设方:(以下简称甲方)

承揽方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况

(1)工程名称:

(2)工程地点:

(3)工程范围和内容:本房为米檐高

(4)建筑外包面积:平方米。

(5)其它:外砖墙及底层基础由甲方自理。

(6)工程总造价:本工程总造价人民币(大写):

(小写¥: )

二、钢结构施工准备

(一)甲方:

(1)做好建筑红外线以外的“三通”,负责进场道路的维修,保证施工材料能运达到场。

(2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器)(包括水表、配电表)要求能满足施工用水、用电的需要,做好红外线以内场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

(3)进场施工前,必须办理好建筑施工许可证及有关施工的一切手续。否则造成的一切责任由甲方承担。(二)乙方:

(1)编制施工组织或设计施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 三、钢结构工程期限

(1)根据需要,商定工程总工期为 天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计算),2009 年 月 日至2009 年 月 日规定范围内的全部施工完

毕,如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的,工期相应顺延。

四、钢结构工程价款的支付与结算

(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。

(2)本合同签订后,甲方须付预付款%计人民币料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的%计人民币元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的计人民币作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的民币 元作为工程款,

(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

(5)本合同造价结算方式: 。

五、附则

(1)本合同一式份,甲乙双方各执一份。

(2)本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。

(3)本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

附:

甲 方: 乙 方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

本合同签订日期: 年月日

    以上《建设工程单项分包合同》范文由一流范文网精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »一流范文网»最新范文»建设工程单项分包合同
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 一流范文网 如对《建设工程单项分包合同》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved